Арбитражный суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Норд» на решение Арбитражного суда, которым удовлетворен иск прокуратуры к администрации Териберки и ООО «Строй-Норд» о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту в части изменения сроков выполнения капитального ремонта Териберского дома культуры.
В 2013 году между администрацией и Обществом был заключен муниципальный контракт - подрядчик принял на себя обязательство по капитальному ремонту здания дома культуры. Существенным условием сделки, являлся срок выполнения работ, который в силу закона не подлежал изменению ни односторонним волеизъявлением, ни по соглашению сторон.
Поскольку весь комплекс ремонтных работ в установленный контрактом срок подрядчиком не был выполнен, дополнительным соглашением стороны изменили срок выполнения работ заказчиком.
«Совершенная сделка, связанная с изменением существенного условия муниципального контракта нарушила публичные интересы муниципального образования сельское поселение в части формирования дохода бюджета поселения. И исключила возможность предъявления заказчиком требований об уплате неустойки за нарушение подрядчиком сроков окончания работ», - говорится в тексте, размещенном на официальном сайте областной прокуратуры.
Арбитражный суд Мурманской области согласился с доводами прокурора об отсутствии правовых оснований для продления срока исполнения муниципального контракта.
Законность решения Арбитражного суда Мурманской области подтверждена арбитражным судом апелляционной инстанции. Судебный акт вступил в законную силу.
Фото: «ВКонтакте»/ Териберский ДК
